ДОГОВОР ПОДРЯДА на СМР


АОЗТ “Юдин”, в дальнейшем “Заказчик”, в лице председателя совета директоров Юдина М.Н. , действующего на основании устава, с одной стороны, и АСП “КУРБЕСОВ ltd.” в дальнейшем “Подрядчик”, в лице Генерального директора Курбесова М.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нихеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ:
- Строительство 15 гаражных блоков на 5 автомашин “под ключ”;
Работы выполняются из материалов Подрядчика.
1.2. Стоимость работ определяется согласно смете.
2.Обязательства сторон:
2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу подрядчика;
2.2. Подрядчик обязуется:
- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;
- произвести указанные работы в указанные далее сроки;
3.Срок действия договора и порядок расчётов.
3.1. Договор вступает в действие с момента подписания договора.
3.2. Срок исполнения работ : “01” Января 1999 года.
3.3. Оплата за выполненный объём работ производится не позднее 15-го числа каждого месяца путём перечисления на р/сч Подрядчика.
3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполнение работ сумму указанную в смете индексируя её каждый месяц относительно курса US доллара.
4.Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующем гражданским законодательством.
4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.
4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме равной 10% от себестоимости выполненого объёма работ на день расторжения договора, что не исключает возможность предъявления иска о взыскании убытков.
4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.
5.Особые условия.
5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт приёмки-сдачи работ.
5.2. Во всём остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством России.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик Подрядчик

______________________________________ ________________________________
______________________________________ _________________________________
______________________________________ ________________________________
______________________________________ _________________________________